Что делать строительной компании, если заказчик отказывается платить по договору?

Эксперт компании «Лэджи консалтинг»:

К нам обратилась строительная компания - исполнитель по договору подряда, которой были выполнены все взятые на себя обязательства. Однако заказчик отказывался принять работу и оплатить её, объясняя неоплату то нарушением сроков со стороны подрядчика, то ненадлежащим качеством работ и деформацией труб и колодцев коллекторов, которые устанавливал подрядчик.

Договориться мирным путем не получилось. Более того – заказчик на основании заявления в банк с утверждением о нарушении подрядчиком сроков по договору получил от банка в качестве реализации банковской гарантии более 22 миллионов рублей.

В суде первой инстанции интересы истца представляла другая юридическая компания. На данном этапе было вынесено решение, которым, несмотря на инициированные экспертизы, строительной компании было отказано во взыскании оплаты по договору подряда и причиненных убытков.

Анализ материалов дела показал, что судебные экспертизы были проведены с нарушениями законодательства об экспертной деятельности. Юристам компании «Лэджи консалтинг» при апелляционном обжаловании удалось убедить судей в необходимости проведения еще одной экспертизы и правильно сформулировать вопросы эксперту. Экспертные выводы и представленные юристами доказательства подтвердили доводы нашего клиента о том, что работа была выполнена с надлежащим качеством, деформация материала не связана с качеством работы, а нарушение договорных сроков вызвано неисполнением своих обязательств заказчиком (несвоевременным представлением рабочей документации, внесением в неё многочисленных корректировок).

Благодаря грамотному содействию юристов, права строительной компании были восстановлены. На основании определения суда апелляционной инстанции подрядчик получил оплату по договору. Кассационная инстанция поддержала выводы апелляционного суда и оставила жалобу заказчика без удовлетворения.

Для консультации переходите по ссылке на наш сайт.

Также вы можете задать свой вопрос в наш Инстаграмм или Инстаграмм управляющего партнера «Лэджи консалтинг» Валерии Вороновой.